施工合同已签订,但由于甲方原因有七个多月无法入场施工,像这样的情况怎样申请开工？开工报告怎样写？

一、施工合同已签订,但由于甲方原因有七个多月无法入场施工,像这样的情况怎样申请开工？开工报告怎样写？

　　由于发包方原因时隔七个多月仍无法入场施工，此时已不是申请开工，而应由合同当事人按合同进行协商，达成一致后应签订补充协议或备忘录。　　

1. 若双方签订的施工合同中已约定开工时间的，双方应按合同约定时间执行。　　

2. 如合同仅约定实际开工时间以开工通知中载明的日期为准。因发包方原因造成未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知情况下，已客观造成投标人投标报价有效期已超过，此时2013版施工合同赋予承包人可以提出调整价格的权利，其中价格调整的内容包含因迟延开工导致的承包人费用增加。发包人不同意调整合同价格的，则承包人可以主张解除合同，并要求赔偿由此造成的费用和利润损失。-

二、已签订施工合同但未招标？

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条　建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第(五)项的规定，认定无效： (一)承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的; (二)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的; (三)建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。

三、已签订的施工合同协议书

已签订的施工合同协议书：确保工程质量与双方权益

施工合同是在进行工程项目的建设过程中，确保工程质量与双方权益的重要文件。已签订的施工合同协议书是双方共同承诺履行合同内容的法律依据。本文将介绍已签订的施工合同协议书的重要性以及相关注意事项。

一、已签订的施工合同协议书的重要性

1. 确保工程质量：

施工合同协议书详细规定了工程项目的具体要求、工期、款项支付等内容，双方在签订合同时已经对工程质量进行了充分沟通和协商。合同的存在确保了双方共同遵守合同约定，保证了工程质量的达标和监督。

2. 保护双方权益：

已签订的施工合同协议书是双方权益的法律保障。合同中明确约定了双方的权利义务，如工程款项支付方式、违约责任等。在工程施工过程中，双方均可以依据合同进行维权和索赔，保护自身利益。

3. 规范合作关系：

合同作为双方合作的法律文件，详细规定了各项合作事项，明确了双方责任、承诺与义务。合同的签订使双方在工程项目中有了具体的约定，有助于提高合作效率、减少合作风险。

二、已签订的施工合同协议书的注意事项

1. 合同条款的明确：

在签订合同前，双方应仔细阅读合同条款，确保关键条款的明确。合同条款包括工程范围、工期、款项支付方式等，双方应明确自己的权益，避免发生争议。

2. 必要附件的添附：

有些工程项目可能需要添附相关的图纸、设计文件等作为合同附件，明确工程的具体要求。双方在签订合同前应确认是否需要添附附件，并保证附件的真实、准确。

3. 违约责任的明确：

合同中应明确违约责任，如工期延误、工程质量不符合要求等。双方应明确违约条款，以便在出现问题时能够及时采取相应措施，保护自身利益。

4. 变更和索赔的程序：

在施工过程中，由于各种原因可能需要变更合同内容或提出索赔。双方应明确变更和索赔的程序和要求，避免因程序不当而导致无法得到合理的解决。

5. 监督与验收：

合同中应规定监督和验收的方式和要求，确保工程质量和进度的监督和验收工作能够进行。双方应按照合同约定进行工程的监督与验收，确保工程符合要求。

三、结语

已签订的施工合同协议书是工程建设过程中的重要法律文件，确保了工程质量与双方权益的保护。双方在签订合同前应仔细阅读合同条款，明确重点关注合同中的关键要求和注意事项。合同的签订有助于规范合作关系、提高合作效率，同时也为双方提供了明确的维权和索赔渠道。最终，合同的履行将确保工程按照双方的需求和约定完成，实现互利共赢。

四、已中标未签订合同施工

已中标未签订合同施工：权益保障与应对措施

在建筑行业，已中标未签订合同施工（Bid Awarded but Contract Not Signed Construction）是一种常见的情况。这种情况下，施工方已经获得了中标资格，但双方并未正式签署合同开始工程施工。对于这种情况，施工方需要采取一些应对措施，并确保自身的权益得到保障。

1. 了解法律法规

首先，施工方应该充分了解相关的法律法规。中标未签订合同施工可能涉及到一些法律问题，因此，对相关法律法规的了解将对解决问题起到重要的作用。施工方应该咨询专业的法律顾问，确保自己的行为合法合规。

2. 与业主进行沟通

中标未签订合同施工后，施工方应该立即与业主进行沟通。通过沟通，双方可以明确工程进展、支付方式以及合同签订的时间表。此外，施工方还可以了解业主最近的动态，以便根据情况调整自己的施工计划。

3. 确保变更通知

在中标未签订合同施工中，施工方有可能面临计划变更的情况。为了确保自己的权益，施工方需要确保与业主的变更通知是书面形式，并且双方已经达成共识。这样一来，施工方可以依法要求业主支付相应的费用，并避免因工程变更而造成的损失。

4. 工程进度管理

在中标未签订合同施工中，施工方需要更加关注工程进度的管理。施工方应该制定详细的施工计划，并及时更新工程进度表。通过合理的施工进度管理，施工方可以及时掌握工程进展情况，避免因工期延误而导致的违约责任。

5. 达成临时协议

在某些情况下，施工方可以考虑与业主达成临时协议。这样做的目的是为了确保项目能够顺利进行，同时保障双方的合法权益。临时协议可以包括工程费用、工程变更等方面的具体内容。然而，施工方需要注意，在达成临时协议时，应尽量明确各项细节，并将协议书面化，避免后续出现纠纷。

6. 寻求专业支持

如果施工方在中标未签订合同施工过程中遇到了难题，可以寻求专业支持。可以咨询专业的法律顾问、建筑顾问等，获取专业意见和建议。这样做可以帮助施工方更好地应对问题，并确保自身的合法权益得到保障。

在已中标未签订合同施工中，施工方需要充分了解法律法规，与业主进行及时沟通，确保变更通知书面化，做好工程进度管理，有需要时达成临时协议，并寻求专业支持。只有这样，施工方才能够应对中标未签合同的情况，保护自身的权益。

五、已签订的园林绿化施工合同

已签订的园林绿化施工合同

尊敬的读者，欢迎阅读本篇博客文章。在这篇文章中，我们将探讨已签订的园林绿化施工合同的相关内容以及必须要注意的事项。园林绿化施工合同是园林工程中至关重要的一环，它承载着双方合作的约定和责任。因此，了解和遵守合同的条款十分重要，以确保项目的顺利推进。

1. 合同概述

园林绿化施工合同是指由业主或委托方与承包商之间签订的，用于规范园林绿化施工工作的合同。合同中包含了项目的具体要求、工作内容、时间安排、费用支付方式、质量标准以及合同解除的条件等重要条款。

已签订的园林绿化施工合同应当明确规定工程的范围，包括但不限于植树、草坪种植、灌溉系统建设、景观石铺设等内容。同时，合同还应明确双方的权责，并对工期、款项支付、质量验收、违约责任等进行约定。

2. 主要条款

已签订的园林绿化施工合同中的主要条款通常包括以下内容：

1. 工程范围：明确规定园林绿化工程的具体范围，包括工程项目的种类、数量、位置、尺寸等。
2. 工期安排：合同应明确规定工程的开始时间和完成时间，确保项目按时交付。
3. 费用支付：约定款项支付方式和节点，包括工程的分期付款、进度款、竣工款等。
4. 质量标准：明确园林绿化工程的质量要求，包括植物的选取与养护、施工技术要求等。
5. 工程变更：约定双方对工程范围、设计变更的处理方式以及必要的程序。
6. 违约责任：约定双方在合同履行过程中的违约责任和赔偿方式。
7. 合同解除：明确约定合同解除的条件和程序。

3. 注意事项

在签订和履行园林绿化施工合同的过程中，双方需要特别注意以下事项：

• 明确施工方案：施工方案是园林绿化施工的基础，必须明确详细，包括工程量、工艺要求、施工材料等。
• 合同风险评估：双方在签订合同时，应对可能存在的风险进行评估，并在合同中进行妥善处理。
• 合同变更：如有需要变更合同内容，双方应遵循相关程序，并及时协商解决。
• 质量监督：业主或委托方有义务对施工过程进行监督和验收，确保工程质量符合合同要求。
• 支付款项：合同中应明确支付款项的方式和节点，付款应按时、按质完成。
• 合同履行期限：双方应遵守合同约定的履行期限，确保项目按时完成。

4. 结语

园林绿化施工合同是园林工程项目取得成功的重要保证。通过本篇博客文章，我们对已签订的园林绿化施工合同的相关内容进行了探讨，并介绍了合同中的主要条款和需要注意的事项。

无论身为业主或委托方还是承包商，了解并遵守合同的条款是确保工程顺利进行和有效管理的关键。只有通过明确约定双方的权责和合理安排工程进度，我们才能够在园林绿化工程中取得优异的成果。

感谢您的阅读，希望本篇文章对您有所帮助。如有任何问题或意见，欢迎在下方留言，我们将尽快回复。

谢谢！

六、已签订借款合同

在金融行业，借款合同是非常重要的法律文件，它规定了借贷双方的权利和义务。已签订借款合同是借款人和贷款人在达成借贷协议后签署的正式文件。它确保了交易的合法性和约束力。

已签订借款合同应包含以下重要条款：

1. 借款人和贷款人的身份信息

合同中应明确标明借款人和贷款人的姓名、身份证号码、联系方式等个人信息。这些信息可以确保双方的身份真实可靠。

2. 借款金额和利率

合同中应明确规定借款的金额以及借款的年利率。这些信息是借贷交易中最基本的要素，确保了借款的金额和利率不会发生争议。

3. 还款方式和期限

合同中应明确规定借款的还款方式和还款期限。还款方式可以是分期还款、一次性还款或其他形式的还款方式。还款期限是指借款人需要在多长时间内偿还借款。

4. 罚息和违约责任

合同中应明确规定借款人未按时还款时的罚息和违约责任。罚息是指借款人未按时偿还借款时需要支付的额外利息，违约责任则是指借款人未履行合同义务时需要承担的法律责任。

5. 保证和抵押物

若借款合同要求提供担保或抵押物，合同中应明确规定保证人或抵押物的类型、数量和价值。这些条款可以为贷款人提供风险保障，确保在借款人违约时能通过担保或抵押物获得合理赔偿。

6. 合同的生效和终止

合同中应明确规定合同的生效日期和终止日期。生效日期是指合同开始生效的日期，终止日期是指合同终止或到期的日期。

7. 签署和印鉴

合同中应明确借款人和贷款人的签署日期和印鉴。签署日期是指借款人和贷款人签署合同的日期，印鉴是用来证明合同的真实性和合法性的标志。

借款合同是借贷交易的法律依据，对于借款人和贷款人双方都具有重要意义。借款人应在签署合同时仔细阅读合同条款，确保自己充分了解借款的条件和约束。贷款人则应保持合同的合法性和可执行性。

借款合同的签署是借贷交易的重要环节。双方在签署合同时应当仔细核对合同条款，确保合同内容完整、准确无误。如有任何争议或不清楚的地方，应及时与对方进行沟通和解决。

总之，已签订借款合同是借贷交易中至关重要的文书，它确保了交易的安全性和合法性。借款人和贷款人都应遵守合同约定，履行各自的义务和责任。

七、施工合同可以重新签订吗？

依据我国相关法律规定，工程变更较大的，为了保障双方的利益，双方可以协商变更合同的内容，如果原合同无法履行的，可以重新签订合同。

《民法典》

第五百四十三条 【协议变更合同】当事人协商一致，可以变更合同。

什么情况下可以变更合同

需注意的是，合同还未签订成立的时候，是没有变更合同之说，因为合同都还没有签订，修改并不会影响到双方的权利义务，在协商一致后再签订就可以了。

我们通常说的变更合同是指合同在成立之后尚未履行或者未履行完毕之前，由于标的数量的增减、履行地点、时间等变化而导致合同内容发生改变。简单来说需要主要两个条件：

1、变更合同是在原存在有效的合同关系的基础上，没有合同或者合同未成立都不能称之为变更合同；

2、合同变更必须是依照双方当事人的约定或者是经过法院的判决或仲裁机构的裁定，意思是即使发现自己买的东西价格贵了好几倍，对合同约定的内容不满意，一般情况下也是不可以单方面变更的，只能去和对方的当事人协商变更，或者是依判决、裁定来变更。

所说的通过法院判决和仲裁机构裁定是针对以下几种合同：

(一)因重大误解订立的合同

(二)在订立合同时显失公平的合同

(三)一方以欺诈的方式订立的合同

(四)一方以胁迫的手段的方式订立的合同

(五)一方以乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同

在订立合同后发现有五种情况之一的，不想解除合同又无法和对方协商变更的，可以直接到法院或仲裁委员会请求变更合同，当然，这种权利并不是一直享有的，不能说有利的时候就让合同继续履行，等到发现对本身无利的时候就请求变更，因此要在知道或者应当知道时的一年内请求变更才是有效的。

八、打印签订借款合同已打印

以下是关于打印签订借款合同已打印的长篇博客文章：

为何打印签订借款合同已打印非常重要

在当今的商业世界中，签订借款合同已打印是处理贷款交易时至关重要的步骤。这种做法可以确保双方当事人之间的合法性和透明度。一份精心打印的借款合同是保护双方权益的基础，无论是借款人还是出借人。

首先，借款合同是一份法律文件，包含了商业贷款交易的重要细节。通过将借款合同打印出来，可以确保文件内容的准确性和完整性。这也有助于避免误解和争议的产生，因为一旦争议发生，双方可以参考印刷的合同来解决问题。

借款合同打印的其他好处

除了法律上的要求和便利性外，打印签订借款合同已打印还有其他一些好处:

• 证据 - 打印的借款合同为将来的参考提供了确凿的证据。无论是借款人还是出借人，都可以根据需要保留打印的合同作为自己的记录。
• 透明度 - 一份清晰打印的合同有助于确保交易的透明度和诚信度。借款人和出借人都可以在签署之前仔细阅读合同条款并确保自己完全理解其中的内容。
• 易于审查 - 打印合同可以更方便地进行审查。当有需要时，律师、财务顾问或其他相关人员可以更轻松地查看合同的副本，并提供专业意见。
• 专业形象 - 对于专业人士和企业来说，打印签订借款合同已打印是维护良好形象和专业形象的一种方式。这体现了对业务的重视和对客户或合作伙伴的尊重。

如何打印签订借款合同已打印

在打印签订借款合同已打印之前，我们可以考虑以下几个步骤：

1. 准备电子版合同 - 首先，确保你有一份完整和准确的电子版合同。这意味着你需要在签署之前仔细检查所有条款和细节。
2. 选择适当的打印纸张 - 打印合同时，使用高质量的纸张非常重要。选择适合打印的纸张类型和重量，以确保合同的耐久性和易读性。
3. 使用专业打印设备 - 为了获得最佳效果，建议使用专业的打印设备打印合同。这样可以确保打印质量和颜色准确度。
4. 保存备份 - 一旦打印完成，建议保留原始文件的电子副本，并确保打印副本存放在安全、易于访问的地方。

总结

打印签订借款合同已打印对于处理商业贷款交易来说是至关重要的。这种做法不仅确保合法性和透明度，还为借款人和出借人提供了其他许多好处。通过打印借款合同，双方当事人可以确保文件内容的准确性、易读性和法律效力。因此，无论是从法律上还是从商业上考虑，打印签订借款合同已打印都是一个值得推荐的最佳实践。

九、施工合同与监理合同哪个先签订？

同时签订。施工合同是业主与施工单位签订的合同，监理合同则是业主与监理单位签订的合同。在项目实施过程中，监理单位对施工单位的工作进行监督和检查，确保施工单位按照合同约定的质量、进度、安全等方面进行施工。

因此，这两个合同的签订应该是同时进行的，以保障工程的质量和安全。

十、施工合同与监理合同的签订时间？

监理合同在什么时候签订要看具体情况。一般是在施工合同签订前确定，因为在施工合同中有明确监理工程师的条款，而且在选择施工单位时最好也要求监理单位共同参与。

当然，双方协商一致某一时间签订也可以。当事人采用合同书形式订立合同的，自当事人均签名、盖章或者按指印时合同成立。